梅县机场国内候机室隔离区改造工程项目
截止日期：2018年12月14日 17时00分00秒
项目联系人：张工
联系人电话：0753-2113214
招标内容：
采购项目编号：ZXGJMZ20181210
梅县机场国内候机室隔离区改造工程
询价文件
中昕国际项目管理有限公司
发布日期：2018年 12月 10日
目 录
第一部分:询价邀请函……………………………………………1
第二部分:用户需求书……………………………………………2
第三部分:投标供应商须知………………………………………12
第四部分:询价、评审、中标……………………………………18
第五部分:合同书格式……………………………………………20
第六部分:投标文件格式…………………………………………39
附 件………………………………………………………………57
温馨提示
一、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。
二、投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达中昕国家项目管理有限公司账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前3个工作日转账。
三、投标/报价文件应按顺序编制页码。
四、请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。
五、请正确填写《报价一览表》。多子多包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。
六、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
七、如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。
八、以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。
九、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本机构希望报名登记后而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）
第一部分 询价邀请函
中昕国际项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省机场管理集团有限公司梅县机场公司（以下简称“采购人”）的委托，就梅县机场国内候机室隔离区改造工程进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、采购项目编号：ZXGJMZ20181210
二、采购项目名称：梅县机场国内候机室隔离区改造工程
三、采购预算（人民币）：307605.35元
四、采购项目内容及详细需求见招标文件第二部分《用户需求书》
五、报价供应商资格：
1、报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gdairport.com/）上完成合作商注册。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。
2、必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；
3、报价人参加相关采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法纪律（提供书面声明函）。
4、报价供应商具有建筑工程施工总承包三级（含三级）或以上资质证书或建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）或以上资质证书（以资质证书许可范围为准，在有效期内，须提交资质证书复印件）。
5、报价供应商具备由有效的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》（响应文件内须提交资质证书复印件）。
6、拟派的项目负责人（必须是本单位人员）须具备建筑工程专业小型项目负责人或建筑工程专业注册建造师(省外企业的项目负责人须具备建筑工程专业一级注册建造师)，具备有效的安全生产考核合格证书，且至开标时间止未担任其他在施建设工程项目的管理工作。
7、拟派的项目安全员必须具有专职安全员证书（C证）。
8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目询价。
9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目询价。
10、已登记备案并获取本项目询价文件。
11、本项目不接受联合体询价。
六、符合资格的供应商应当在2018年 12月 10日至2018年 12月 14 日（办公时间）到中昕国际项目管理有限公司梅州分公司（梅州市梅江区丽江花园4-11号）进行投标报名，询价文件每套300元，售后不退。
报名时需提供下列资料（加盖公章）：
（1）最新营业执照副本复印件（原件备查）；
（2）法定代表人证明书或法定代表授权委托书；
（3）法定代表人或报价人授权代表身份证复印件；
七、提交投标文件截止时间：2018年12月 17日下午15：00（注2018年12 月17日14：30开始受理投标文件）。
八、投标文件送达地点：梅州市梅江区丽江花园4-11号。
九、询价时间：2018年 12月 17日下午15：00开始。
十、询价地点：梅州市梅江区丽江花园4-11号。
十一、本公告期限（5个工作日）自2018年 12 月 10 日至2018年 12 月 14日止。
十二、联系事项
采购机构联系人：钟小姐 采购人联系人：张工
电话：0753-2281389 电话：0753-2113214
传真：0753-2281389 传真：0753-2113214
联系地址：梅州市梅江区丽江花园4-11号 联系地址：梅江区三角镇梅县机场
邮编：514000 邮编：514071
中昕国际项目管理有限公司
2018年12月
第二部分 用户需求书
一、项目概况：
1.工程建设主要内容:
（1）国内候机厅一楼到达厅卫生间改造：
将行李到达房（约16平方米）改造为卫生间，设置女蹲位4个，男蹲位1个，小便斗3个；拖把池1个；房间外设置共用洗手盆2个。室外新建化粪池1座。因场地限制不设残疾人卫生间。
（2）隔离厅二楼改造
拆除现有办公室隔墙、天花，重新调整按照办公区域天花吊顶；加固加高不锈钢栏杆；设置卫生间1处，设置女蹲位3个，男蹲位2个，小便斗2个；房间外设置共用洗手盆3个。因位于二楼，不设残疾人卫生间。
2.承包范围及施工地址：
按询价文件、施工图纸和工程量清单的要求完成工程施工，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工，包环境卫生、包竣工验收等，直至工程验收合格交付使用及质保期承诺期满。工程详细地点：梅江区三角镇梅县机场内。
二、材料要求：
1.本项目承包范围内所需的材料、成品、半成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标供应商承包，招标人不提供任何材料。
2.采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及标准，并能满足招标人的要求。
3.所有材料都需有材料质检部门出具的合格证明，经招标人同意方可使用，并保证产品的有效性。材料和设备均须符合相关行业的质量标准。
4.由于中标供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由中标供应商负责并赔偿招标人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。
5.招标人保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本项目进行独立检测的权利。
三、现场施工条件：
1.施工范围的具体位置及可交付施工安排的用地范围见现场，由招标人指定。
2.由招标人提供施工用水、电接驳点。施工场地内水电管线由中标供应商根据施工需要自行解决。
四、承包方式及风险范围：
1.承包范围：采用固定单价合同。即发承包双方约定以本项目工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的工程施工合同。
注：实行工程量清单计价的项目，应采用单价合同方式，即合同中的工程量清单项目综合单价在合同约定的条件内固定不变，超过合同约定条件时，依据合同约定进行调整；工程量清单项目及工程量依据承包人实际完成且应予计量的工程量确定。
2. 合同价款风险范围：
（1）乙方所报的综合单价在合同期内，不因燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因不停航施工、隔离区安全管理、交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运、施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。
（2）乙方须负责所报综合单价的准确性负责。任何报价时的错误和漏项，一律由乙方承担，合同价不因乙方的设计问题和清单漏项而做出调整。
五、合同价款的调整：
1.本工程属于单价合同，工程量清单报价。工程项目实施期间和结算时，在设计文件和工程量清单报价的内容范围内，不调整清单单价和合同价款。
2.风险范围外合同价款调整范围：设计变更和现场签证增减经费经甲乙双方确认后实施；
3.设计变更及设计外新增工程项目的结算方式
（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；
（2）工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；
（3）工程量清单没有相同或没有类似的项目，由乙方报价后，甲乙双方签证确定。
六、项目商务要求：
（一）工期要求：总工期 45个日历日，具体开工日期以合同或签发的开工令为准。
（二）质量要求：质量目标合格以上，质量标准符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
（三）安全文明施工要求：按照国家法律、法规、标准等级规定，保证安全施工、文明施工，保护现场内外环境和搭拆临时设施。
（四）保修期（含保修期服务要求）：按国家工程质量有关规定，质量保修期自项目竣工验收合格之日起为期 1年。质量保修期内如有质量问题，中标供应商负责无偿修理更换返工。
（五）转包及分包规定：本项目不允许转包和分包。
（六）报价要求：
（1）如询价文件无特殊规定，价格以人民币填报。
（2）工程报价应包括询价文件规定，完成本项目工程内容、工程量清单所列的全部费用，包括分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和税金。
（3）工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中规定的计量单位的项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金，并考虑风险因素。用于本工程的各种装备的提供、运输及拆卸费用，都应包括在工程量清单的单价和费用中。
（4）凡工程量清单中标有数量的每个项目均须填入单价和合价，供应商不得自行修改工程量清单的项目及数量，否则在确认中标后招标人有权要求中标供应商按其提供原有的清单数量施工。
（5）分部分项工程量清单项目费：完成询价文件所提供的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
（6）措施项目费由供应商根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用，完成询价文件所提供的工程量清单项目范围内所需的全部措施费用。供应商根据本工程的具体情况，对不能计算出工程量的措施项目，以“项”或“宗”列项报价。措施项目费漏报或少报，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予支付。
（7）规费、税金：规费、税金等在报价中属于非竞争性费用，供应商必须按照规定进行报价，未报或少报将视为该项费用已包含在其它费用内而不予支付。
（七） 投标报价方式：
按提供的工程量清单报价。报价在289149.03元~ 307605.35元之间的报价为有效报价；暂列金额按分部分项工程费的10%填报，其它按现行计价规定和提供的工程量清单填报。
（八）投标报价风险：
（1）供应商依据询价文件提供的工程量清单等资料自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价（结算单价）除有约定外将不因市场变化而调整（本询价文件另有说明的除外），且招标人将不予支付除了询价文件及承包合同约定的由招标人承担的风险因素之外的任何补偿。
（2）投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金、暂列金额以及所有风险、责任等各项费用，供应商漏报或不报，招标人视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中不予支付。
（3）招标工程量清单的项目、数量及格式不得修改，且单价、合价、总价计算准确。否则，一旦中标，中标供应商将必须无条件接受招标人按照有利于招标人的原则对造价进行调整。
（4）措施项目中的安全文明施工费、规费和税金，必须按国家、省级、市级（即工程所在地）行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
（5）供应商应按照询价文件提供的工程量清单逐项填写单价和合价，供应商未填写的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中不予支付。
（6）招标人向供应商提供的有关施工现场资料及数据，是招标人现有的能使供应商利用的资料，招标人对供应商据此作出的推论及理解概不负责。
（7）供应商应依据招标人提供的所有资料和自己对现场查勘来编制询价文件，并对招标人提供的所有资料的理解、推断和应用负责。在供应商提交其投标文件之前，视为已经考虑了现场及其周围环境的影响，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由提出追加款项或者延长工期等索赔的要求。
（8）施工过程因监管需要停工，误工损失及赶工费、夜间施工费不再计算。
（9）供应商应充分考虑业主单位施工时间、条件的限制和施工难度进行报价。
（九） 验收：招标人将自中标供应商履行完合同义务之日起 10 个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：质量标准的评定以国家及行业的质量检验评定标准为依据。因中标供应商原因项目质量达不到约定的质量标准，中标供应商承担违约责任。
（十）对项目管理班子的要求
施工现场项目负责人、项目技术负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。
（十一）补充约定：
（1）招标人单位因特殊需要停工时，应无条件服从，招标人单位不给停工、误工及赶工补贴,工期顺延。
（2）工程中途因招标人原因停建、缓建或由于设计变更造成的工期延误，工期顺延，不作经济补偿。
（3）中标供应商在施工期间务必服从招标人单位的管理和遵守招标人单位的相关管理规定，否则招标人单位有权无条件单方解除合同。
（十二）施工要求：
（1）中标供应商应对进入施工人员进行针对性教育，采取必要措施，确保安全顺利完成施工任务；开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。
（2）施工单位必须严格遵守招标人单位有关管理规定，确保施工安全的前提下施工；同时要严格遵守安全生产规章制度，自觉接受招标人单位的安全监督、管理和指导，做好安全、文明施工作业。
（3）施工现场建筑垃圾应及时清理。
（4）需使用招标人的机械、电器等设备、设施，必须经得招标人同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
（5）教育和监管所属人员在未经招标人允许，不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备。
（6）不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。做到安全操作，文明施工。
（7）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。
（十三）付款方式：
1.签订合同后 10 个工作日内，支付合同总额的 30%；
2.项目完成 100%后 10 个工作日内，支付合同总额的 40%；
3.项目竣工验收合格并结算审核定案后，支付合同总额的 27%；
4.剩余合同总额的 3%作为质量保证金，从验收合格之日起，并正常使用 12 个月后 10 个工作日内，一次性无息支付；
5.乙方必须将“完成工程量报表”和“工程付款申请书”呈报给甲方核实，待核准后，甲方在十五个工作日内支付每期工程款；
6.付款审批办理期间，乙方应继续施工，不得以未收到工程款为由停止施工、消极怠工或提出索赔要求；
7.款项支付时，中标供应商同时向招标人提供相应金额的正式发票；
8.付款方式：银行转账支付。
七、用户需求（工程量清单）
|
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
|
|
1 |
粤R1-1-43 |
人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 |
1.龙骨及饰面种类:拆除铝合金龙骨 |
m2 |
122.82 |
|
|
2 |
粤R1-1-44 |
人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 石膏板 |
1.龙骨及饰面种类:拆除石膏板天花 |
m2 |
122.82 |
|
|
3 |
粤R1-1-48 |
人工单项拆除 块料面层 |
1.饰面材料种类:拆除抛光地砖 |
m2 |
57.58 |
|
|
4 |
粤R1-1-52 |
人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面 |
1.拆除部位:铲除内墙面抹灰 |
m2 |
73.21 |
|
|
5 |
粤R1-1-53 |
人工单项拆除 铲除镶贴面砖 墙、柱面 |
1.饰面材料种类:拆除瓷砖踢脚线 |
m2 |
4.04 |
|
|
6 |
粤R1-1-34 |
人工单项拆除 砖墙 |
1.砌体材质:拆除原有隔墙 |
m3 |
11.1 |
|
|
7 |
粤R1-1-68 |
人工单项拆除 金属窗 |
1.构件类型:拆除原有铝合金窗 |
m2 |
6 |
|
|
8 |
011302001001 |
吊顶天棚 |
1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 |
m2 |
16 |
|
|
9 |
011102003001 |
块料楼地面 |
1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找坡最低处15厚 |
m2 |
24 |
|
|
10 |
011108001001 |
石材零星项目 |
1.工程部位:大理石门口线 |
m2 |
0.72 |
|
|
11 |
010402001001 |
砌块墙 |
1.砌块品种、规格、强度等级:120厚MU10灰砂砖 |
m3 |
1.34 |
|
|
12 |
010401012003 |
零星砌砖 |
1.零星砌砖名称、部位:卫生间隔墙 |
m3 |
3.04 |
|
|
13 |
011204003001 |
块料墙面 |
1.墙体类型:内墙 |
m2 |
29.44 |
|
|
14 |
011204003002 |
块料墙面 |
1.墙体类型:卫生间墙面 |
m2 |
58.48 |
|
|
15 |
011210005001 |
成品隔断 |
1.部位:卫生间 |
m2 |
20.3 |
|
|
16 |
011505001001 |
洗手台 |
1.材料品种、规格、颜色:20厚灰色大理石 |
m2 |
5.5 |
|
|
17 |
011505010001 |
镜面玻璃 |
1.镜面玻璃品种、规格:5厚装饰银镜 |
m2 |
1.4 |
|
|
18 |
010401012001 |
零星砌砖 |
1.零星砌砖名称、部位:蹲位 |
个 |
5 |
|
|
19 |
020601002001 |
灰色钢架装饰瓦 |
1.类型:灰色钢架装饰瓦 |
套 |
1 |
|
|
20 |
粤R1-8-13 |
墙面块料面层修补 |
1.类型:墙面块料面层修补 |
m2 |
1.2 |
|
|
21 |
011302001002 |
吊顶天棚 |
1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 |
m2 |
17.16 |
|
|
22 |
011302001003 |
吊顶天棚 |
1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 |
m2 |
88.45 |
|
|
23 |
011102003002 |
块料楼地面 |
1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找坡最低处15厚 |
m2 |
17.16 |
|
|
24 |
011108001002 |
石材零星项目 |
1.工程部位:大理石门口线 |
m2 |
1.33 |
|
|
25 |
010402001002 |
砌块墙 |
1.砌块品种、规格、强度等级:120厚MU10灰砂砖 |
m3 |
3.5 |
|
|
26 |
010401012004 |
零星砌砖 |
1.零星砌砖名称、部位:卫生间隔墙 |
m3 |
3.04 |
|
|
27 |
011204003003 |
块料墙面 |
1.墙体类型:内墙 |
m2 |
42.38 |
|
|
28 |
011204003004 |
块料墙面 |
1.墙体类型:卫生间墙面 |
m2 |
61.46 |
|
|
29 |
011210005002 |
成品隔断 |
1.部位:卫生间 |
m2 |
22.48 |
|
|
30 |
011505001002 |
洗手台 |
1.材料品种、规格、颜色:20厚灰色大理石 |
m2 |
7.79 |
|
|
31 |
011505010002 |
镜面玻璃 |
1.镜面玻璃品种、规格:5厚装饰银镜 |
m2 |
2.6 |
|
|
32 |
010401012002 |
零星砌砖 |
1.零星砌砖名称、部位:蹲位 |
个 |
5 |
|
|
33 |
010502002001 |
构造柱 |
1.名称:构造柱 |
m3 |
0.52 |
|
|
34 |
010515001001 |
现浇构件钢筋 |
1.钢筋种类、规格:Φ10以内 |
t |
0.09 |
|
|
35 |
011208001001 |
柱(梁)面装饰 |
1.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板 |
m2 |
10.4 |
|
|
36 |
011208001002 |
柱(梁)面装饰 |
1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 30*30 |
m2 |
14.28 |
|
|
37 |
020601002002 |
灰色钢架装饰瓦 |
1.类型:灰色钢架装饰瓦 |
套 |
1 |
|
|
38 |
010807003001 |
金属百叶窗 |
1.窗代号及洞口尺寸:4000*1500铝合金百叶窗 |
m2 |
6 |
|
|
39 |
粤011701012001 |
活动脚手架 |
|
m2 |
327.66 |
|
|
40 |
粤011703002001 |
单独装饰装修工程垂直运输 |
|
项 |
1 |
|
|
41 |
030404017001 |
配电箱 |
1.名称:配电箱 1M1 |
台 |
1 |
|
|
42 |
030404017002 |
配电箱 |
1.名称:配电箱 2M1 |
台 |
1 |
|
|
43 |
030404035001 |
插座 |
1.名称:烘手器插座 |
个 |
4 |
|
|
44 |
030404035002 |
插座 |
1.名称:预留指示牌灯箱插座 |
个 |
4 |
|
|
45 |
030404034001 |
照明开关 |
1.名称:单控四联开关 |
个 |
4 |
|
|
46 |
030411006001 |
接线盒 |
1.名称:接线盒 |
个 |
12 |
|
|
47 |
030412004001 |
装饰灯 |
1.名称:LED筒灯 |
套 |
24 |
|
|
48 |
030412005001 |
荧光灯 |
1.名称:600×600格栅灯盘 |
套 |
12 |
|
|
49 |
030404033001 |
风扇 |
1.名称:300×300排气扇 |
台 |
12 |
|
|
50 |
030404033003 |
风扇 |
1.名称:10寸天花式排气扇 |
台 |
4 |
|
|
51 |
030411001001 |
配管 |
1.名称:镀锌钢管 |
m |
229.825 |
|
|
52 |
030411004001 |
配线 |
1.名称:管内穿线 |
m |
722.475 |
|
|
53 |
030414002001 |
送配电装置系统 |
1.名称:送配电装置系统调试 |
系统 |
1 |
|
|
54 |
031001006001 |
塑料管 |
1.安装部位:室内 |
m |
11.71 |
|
|
55 |
031001006002 |
塑料管 |
1.安装部位:室内 |
m |
26.44 |
|
|
56 |
031003001001 |
螺纹阀门 |
1.类型:截止阀 |
个 |
3 |
|
|
57 |
031003001002 |
螺纹阀门 |
1.类型:防回流污染止回阀 |
个 |
1 |
|
|
15 |
031003013001 |
水表 |
1.安装部位(室内外):室外 |
组 |
1 |
|
|
15 |
031004003001 |
洗脸盆 |
1.材质:陶瓷洗手盆 |
组 |
5 |
|
|
60 |
031004014002 |
给、排水附(配)件 |
1.名称:普通水龙头 |
个 |
1 |
|
|
61 |
031002003001 |
套管 |
1.名称、类型:穿楼板套管 |
个 |
1 |
|
|
62 |
031001006003 |
塑料管 |
1.安装部位:室内 |
m |
33.75 |
|
|
63 |
031001006004 |
塑料管 |
1.安装部位:室内 |
m |
2.4 |
|
|
64 |
031004006001 |
大便器 |
1.材质:陶瓷 |
组 |
9 |
|
|
65 |
031004006002 |
大便器 |
1.材质:陶瓷 |
组 |
1 |
|
|
66 |
031004007001 |
小便器 |
1.材质:陶瓷 |
组 |
5 |
|
|
67 |
031002003002 |
套管 |
1.名称、类型:刚性防水套管 |
个 |
2 |
|
|
68 |
031001006005 |
塑料管 |
1.安装部位:室内 |
m |
4.65 |
|
|
69 |
031001006006 |
塑料管 |
1.安装部位:室内 |
m |
9.98 |
|
|
70 |
031001006007 |
塑料管 |
1.安装部位:室内 |
m |
9.28 |
|
|
71 |
031004014003 |
给、排水附(配)件 |
1.材质:圆形防臭地漏 |
个 |
5 |
|
|
72 |
031002003003 |
套管 |
1.名称、类型:刚性防水套管 |
个 |
1 |
|
|
73 |
011702031001 |
化粪池 |
1.名称:3#行车化粪池 |
m3 |
11.106768 |
|
|
74 |
031301017001 |
脚手架搭拆 |
|
项 |
1 |
|
|
75 |
031301018001 |
其他措施 |
|
项 |
1 |
第三部分 报价供应商须知
一、报价费用说明
1.供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2.本次招标向中标人收取的中标服务费，中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费，该中标服务费定额收取中标服务费￥4500.0元 。
二、报价有效期
3.本项目报价有效期为报价截止日起至少90个日历日。
三、采购文件
4. 采购文件的构成
4.1 采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：
1) 询价邀请函
2) 用户需求书
3) 投标供应商须知
4) 询价、评审、中标
5) 合同书格式
6) 投标文件格式
7) 在采购过程中由采购机构发出的澄清更正文件等
5. 采购文件的澄清更正
5.1 采购机构对采购文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于提交首次投标文件截止之日5日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为采购文件的组成部分。
5.2 根据采购的具体情况，采购机构可延长投标文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买采购文件的供应商。
四、投标文件的编制和数量
6. 报价的语言
6.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。
7. 投标文件编制
7.1 投标文件的组成：
7.1.1 唱标信封
7.1.2 资格审查资料（一正三副）
7.1.3 经济标书（一正三副）
7.2 供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。
7.3 供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。
7.4 供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
7.5 如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。
8. 报价及计量
8.1 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。
8.2 除非采购文件的技术规格中另有规定，供应商在投标文件中及其与采购人和采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
9. 询价保证金交纳形式和时间：
9.1 供应商应按采购文件规定的金额和期限交纳询价保证金，询价保证金作为投标文件的组成部分。请各投标人在银行转账后，将凭证复印件附入投标文件中作为投标文件一部分。
9.2 询价保证金必须采用银行转账形式，必须由响应供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。询价保证金必须于投标文件递交截止时间前转达至指定的保证金账号。
保证金金额为：￥ 5000元
收款人：中昕国际项目管理有限公司
开户行：平安银行西安经济技术开发区支行
帐 号：30201687002865
（并请注明“事由：项目编号：ZXGJMZ20181210询价保证金”）
凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。
9.3 未中标的供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原路原额退还。
9.4 中标供应商的询价保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原路原额退还。
9.5 有下列情形之一的，询价保证金将被依法不予退还并上交国库：
1） 供应商在采购文件规定的报价有效期内撤销其投标；
2） 中标供应商在规定期限内未签订合同。
10. 投标文件的数量和签署
10.1 供应商应编制投标文件正本一份和副本叁份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
10.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
10.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
11. 投标文件的密封和标记
11.1 供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
11.2 供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。
11.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（采购文件中规定的谈判日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。
11.4 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。
五、投标文件的递交
12. 投标文件的递交
12.1 所有投标文件应在投标文件递交截止时间前送达指定地点。
12.2 采购机构将拒绝以下情况的投标文件：
1） 迟于投标文件递交截止时间递交的；
2） 投标文件未密封的。
12.3 采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。
13. 投标文件的修改和撤回
13.1 供应商在投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。
13.2 供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。
六、询价、评审、中标
见询价文件第四部分。
七、询问、质疑、投诉
14. 询问
14.1 供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购机构提出询问，采购人或采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、采购机构的名称、地址和联系方式”。
15. 质疑
15.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购机构书面提出质疑：
1）采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的报价供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；
2）报价供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日前提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起3个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；
采购人或采购机构在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
15.2 质疑联系人：钟小姐
电话：0753-2281389；传真：0753-2281389；
地址：梅州市梅江区丽江花园4-11号；邮编：514000
16. 投诉
16.1供应商对采购人或采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向广东省机场管理集团有限公司采购监督管理机构投诉。
16.2 采购监督管理机构名称：梅县机场公司纪检监察室
地 址：梅州市梅江区三角镇华南大道113号梅县机场公司
电 话：0753-2113315 ；邮 编：514071
八、合同的订立和履行
17. 合同的订立
采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和中标供应商投标承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
18. 合同的履行
18.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。
18.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。
九、适用法规
19. 采购人、采购机构及供应商进行的本次采购活动适用《招投标法》、《招投标法实施条例》及其配套的法规、规章、政策，以及《梅县机场公司招投标管理规定》和《梅县机场公司非招标采购管理规定》。
第四部分 询价、评审、中标
一、评审方法
1、评审方法采用“合理低价法”。取各有效报价的平均值作为评标基准价，投标报价最接近且低于评标基准价第1位的报价为中标报价。
2、通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入评审。
二、询价小组
1、本次采购依法组建询价小组。询价小组成员5名，其中1名为采购人代表，其他4名由中昕国际项目管理有限公司建立的专家库中随机抽取产生。
2、询价小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
3、本项目授权询价小组推荐3名中标候选人供采购人审批。
三、资格性和符合性评审
1、询价小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对投标文件进行评审，审查每份投标文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份投标文件是否实质上响应了询价文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，询价小组按简单多数原则表决决定。
2、在询价过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加询价时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。
四、中标供应商的确定
1、推荐中标候选供应商名单：本项目推荐三名中标候选人。取各有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，投标报价最接近且低于评标基准价第1位的投标人为中标人，以此类推。
2、根据询价小组的评审结果，采购人依法确定中标供应商。
五、发布中标结果
1、采购机构将在下列媒体公告中标结果：广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络平台（http://wz.gdairport.com），中昕国际项目管理有限公司门户网站（http://www.sxzx2016.com/）。
2、在《中标结果公告》发布的同时，采购机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。
3、《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
第五部分 合同书文本
建设工程施工合同
（示范文本）
|
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1.工程名称： 。
2.工程地点： 。
3.资金来源： 。
4.工程内容： 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
5.工程承包范围：
。具体采购内容详见工程量清单及技术规范等要求。（详见工程量清单） 。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总天数：日历日。工期总天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以合同或签发的开工令为准。
三、质量标准
工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范标准。达到合格以上（含合格）。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） (¥ 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥ 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） / (¥ 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） / (¥ 元)；
五、项目经理
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
九、签订时间
十、签订地点
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
十三、合同份数
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
组织机构代码： 组织机构代码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
第二部分 通用合同条款（略）
按《建设工程施工合同》（示范文本）（GF—2013—0201）执行
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括： 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.2.2 设计人：
名 称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。
1.1.3.2 永久占地包括： / 。
1.1.3.3 临时占地包括： 。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件： 。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括： 。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
/ 。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 。
1.5 图纸和承包人文件
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： ；
发包人向承包人提供图纸的数量： ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： ；
承包人提供的文件的期限为： ；
承包人提供的文件的数量为： ；
承包人提供的文件的形式为：；
发包人审批承包人文件的期限：。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点： ；
发包人指定的接收人为： 。
承包人接收文件的地点： ；
承包人指定的接收人为： ；
监理人接收文件的地点： ；
监理人指定的接收人为： 。
1.7 交通运输
1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓 名： ；
身份证号： ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：全权代表，对工程进度进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收、签证手续，负责签证、解决应由发包人解决的问题，以及其他事宜 。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：于 年 月 日前完成移交 。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容： 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 。
（2）承包人应履行的其他义务： 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 。
3.5.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 。
关于监理人的监理权限： 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。
4.1 监理人员
总监理工程师：
姓 名： ；
职 务： ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定： 。
4.2商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） / ；
（2） ；
（3） 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： /。
关于工程奖项的约定： /。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。
7.6 不利物质条件
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） ；
（2） ；
（3） 。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励： / 。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 。
8.2 样品
8.2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配备的试验设备： 。
施工现场需要具备的其他试验条件： / 。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： / 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
。
监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.4暂估价
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定： / 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式： /。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价包含的风险范围： 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 。
12.1.2总价合同。
总价包含的风险范围： /
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： /
12.1.3 其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定： / 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。
（2）发包人支付进度款的期限： / 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.5 支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
(2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 。
竣工付款申请单应包括的内容： 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。
发包人完成竣工付款的期限： 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。
（2）发包人完成支付的期限： 。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 。
15.3 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2） %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.4 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定： / 。
15.5保修
15.5.1 保修责任
工程保修期为： 。
15.5.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 人民法院起诉。
19.3补充条款
19.3.1 补充约定：
（1）业主单位因特殊需要停工时，应无条件服从，业主单位不给停工、误工及赶工补贴,工期顺延。
（2）工程中途因发包人原因停建、缓建或由于设计变更造成的工期延误，工期顺延，不作经济补偿。
（3）承包人在施工期间务必服从业主单位的管理和遵守业主单位的相关管理规定，否则业主单位有权无条件单方解除合同。
19.3.2 主要材料使用要求：
承包人对其采购的材料和工程设备提供质量证明文件，满足合同约定的质量标准。若承包人提供的材料和工程设备没有合格证明材料或经检测不符合合同约定的质量标准，应立即更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
供应商必须使用合格材料，并符合设计规定和招标人及清单要求。供应商须按照谈判文件提供的主要材料设备价格表逐项注明材料品牌、规格、型号等特殊要求及价格。否则，一但中标，招标人有权指定符合设计规范要求的产品。承包人负责采购的材料和工程设备应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求，对材料和工程设备质量负责，并与磋商文件相应内容一致。
19.3.3施工要求：
（1）中标供应商应对进入施工人员进行针对性教育，采取必要措施，确保安全顺利完成施工任务；开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。
（2）施工单位必须严格遵守招标人单位有关管理规定，确保施工安全的前提下施工；同时要严格遵守安全生产规章制度，自觉接受招标人单位的安全监督、管理和指导，做好安全、文明施工作业。
（3）施工现场建筑垃圾应及时清理。
（4）需使用招标人的机械、电器等设备、设施，必须经得招标人同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
（5）教育和监管所属人员在未经招标人允许，不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备。
（6）不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。做到安全操作，文明施工。
（7）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。
（8）中标供应商须向招标人提供每批次进场施工人员名单（加盖公章）及身份证复印件交建设方留档备查。在每批次施工时发出《工程派工单》（详见附件），明确具体人员，身份证号码，并盖施工单位公章，提交施工人员的身份证复印件由招标人留存，如有施工人员变动时，中标供应商必须按上述要求予以确认。
第六部分 投标文件格式
一、唱标信封
二、资格审查资料
三、经济标书
注：1.请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
2.1报价函
2.2报价一览表
2.3询价保证金交纳凭证
投标文件
资格审查资料
(正本/副本)
采购项目编号：
采购项目名称：
投标供应商名称：
日期： 年 月 日
一、自查表
1.1资格性／符合性自查表
|
评审内容 |
采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） |
自查结论 |
证明资料 |
|
资格性审查 |
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
符合性审查 |
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
|
|
|
□通过 □不通过 |
见投标文件第()页 |
注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标!在对应的□打“√”。
投标供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：
投标供应商名称(签章)：
日期： 年 月 日
二、资格性文件
2.1报价函
（采购机构）：
依据贵方采购项目名称（采购项目编号）项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本 份，副本 份。
1、唱标信封；
2、资格审查资料；
3、经济标书。
在此，我方声明如下：
1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2、投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
7、我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
8、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
投标供应商：
地址：
传真：
电话：
电子邮件：
投标供应商(法定代表人授权代表)代表签字：
投标供应商名称(公章)：
开户银行：
帐号：
日期：
2.2法定代表人／负责人资格证明书及授权委托书
(1)法定代表人／负责人资格证明书
致：采购机构：
同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期： 单位： (盖章)
附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：
联系电话：
营业执照号码： 经济性质：
主营(产)：
兼营(产)：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件。
(为避免废标，请供应商务必提供本附件)
|
法定代表人身份证复印件（正反面） |
(2)法定代表人／负责人授权委托书
致：采购机构：
兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是： 。
授权单位： (盖章) 法定代表人： (签字)
有效期限：至 年 月 日 签发日期：
附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：
联系电话：
营业执照号码： 经济性质：
主营(产)：
兼营(产)：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件。
4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
|
代理人身份证复印件（正反面） |
2.3询价保证金交纳凭证
（采购机构）：
（投标供应商全称）参加贵方组织的、采购项目编号为 的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐形式交纳人民币 （大写） 元的询价保证金。
投标供应商名称：
投标供应商开户银行：
投标供应商银行帐号：
说明：
上述要素的填写必须与银行转账凭证的要素一致，（采购机构）依据此凭证信息退还投标保证金。
投标供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：
投标供应商名称(签章)：
日期： 年 月 日
附：
|
粘贴银行转账凭证复印件 |
注：1、投标供应商投标时，应当按询价文件要求交纳询价保证金。
2、采购机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的询价保证金收据原路退还未中标供应商的询价保证金，在采购合同签订后五个工作日内原路退还中标供应商的询价保证金。
2.4关于资格的声明函
致：（采购机构）
关于贵方采购项目名称： 采购项目编号： 包(组)号： )投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
……
(相关证明文件附后)
投标供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：
投标供应商名称(签章)：
日期： 年 月 日
附表：
三、商务部分
3.1投标供应商综合概况
(一)、投标供应商情况介绍表
|
单位名称 |
|
||||||
|
地址 |
|
||||||
|
主管部门 |
|
法人代表 |
|
职务 |
|
||
|
经济类型 |
|
授权代表 |
|
职务 |
|
||
|
邮编 |
|
电话 |
|
传真 |
|
||
|
单位简介及 机构设置 |
|
||||||
|
单位优势及 特长 |
|
||||||
|
单位概况 |
注册资本 |
万元 |
占地面积 |
M2 |
|||
|
职工总数 |
人 |
建筑面积 |
M2 |
||||
|
资产情况 |
净资产 |
万元 |
固定资产原值 万元 |
||||
|
负债 |
万元 |
固定资产净值 万元 |
|||||
|
财务状况 |
年度 |
主营收入 (万元) |
收入总额 (万元) |
利润总额 (万元) |
净利润 (万元) |
资产负 债率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
注：
1)文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念等。
2)图片描述：经营场所等。
3)如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
（二）、拟任执行管理及其他人员情况
|
职责分工 |
姓名 |
现职务 |
曾主持/参与的 |
专业工龄 |
联系电话 |
|
总负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
注：须提供人员相关资质证书；
投标供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：
投标供应商名称(签章)：
日期： 年 月 日
（三）诚信投标承诺书
为维护梅州市政府采购市场秩序，本投标供应商在参加本次采购活动中郑重作出如下承诺：
一、严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次政府采购活动。
二、本投标文件中所提供的全部材料都是真实、有效和合法的。
三、不采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商。
四、不与采购人、其他供应商或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
五、不向采购人、采购代理机构工作人员及评审委员会成员行贿或以提供其他不正当利益的方式牟取中标或中标资格。
六、不以伪造、变造投标资质材料或以其他方式弄虚作假，骗取中标或中标资格。
七、不进行虚假、恶意投诉或以其他方式扰乱政府采购市场秩序。
八、积极配合梅州市各级财政部门调查处理投诉事项，如实反映情况，提供真实材料。
本投标供应商若违反上述承诺，愿意承担法律责任，并接受梅州市各级财政部门及其他有关监管部门依法作出的处罚。
投标供应商：（盖章） 法定代表人：（签字）
年 月 日
（四）、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)……
投标供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：
投标供应商名称(签章)：
日期： 年 月 日
一般商务条款响应表
|
序号 |
一般商务条款要求 |
是否 响应 |
偏离说明 |
|
1 |
完全理解并接受合同条款要求 |
|
|
|
2 |
完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求 |
|
|
|
3 |
完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |
|
|
|
4 |
信誉要求：供应商近年来资信良好、履约能力强、没有违法记录 |
|
|
|
5 |
报价要求：供应商应报包括各种人力成本、设备成本、资料费、服务费、税费及合同实施过程中的所有费用等人民币含税价 |
|
|
|
6 |
完工期：（以采购项目内容要求为准） |
|
|
|
7 |
质保期：（以采购项目内容要求为准） |
|
|
|
8 |
验收要求：（以采购项目内容要求为准） |
|
|
|
9 |
付款方式：（以采购项目内容要求为准） |
|
|
|
10 |
同意招标采购单位及监管部门以任何形式对我方询价投标文件内容及招标采购单位及监管部门认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 |
|
|
注：
1、对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否投标”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2、本表内容不得擅自修改。
投标供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：
投标供应商名称(签章)：
日期： 年 月 日
4.2技术条款响应表
一般技术条款响应表
|
序号 |
原条款描述 |
响应供应商响应描述 |
是否偏离(无偏 离／正偏离／负偏离) |
偏离 简述 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
重要提示：
1、响应供应商必须对应询价文件第二部分用户需求书内相关技术部分逐项响应。
2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。
响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：
响应供应商名称(签章)：
日期： 年 月 日
投标文件
经济标书
(正本/副本)
采购项目编号：
采购项目名称：
投标供应商名称：
日期： 年 月 日
一、报价一览表
采购项目名称：
采购项目编号：
|
总报价（元） |
大写： |
|
小写： |
备注：
1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。
2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。
3、此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中。
投标供应商名称（盖公章）：
法定代表人或投标供应商授权代表（签字）：
日期
二、报价明细表
请报价人按询价文件第二部分《用户需求书》的工程量清单，按现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和省、市有关计价文件规定要求编制；
经济标书部分包括：
×封面 √投标总价（扉页） ×建设项目投标报价汇总表 √单项工程投标报价汇总表 √单位工程投标报价汇总表 √分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 ×综合单价分析表 √总价措施项目清单与计价表 √其他项目清单与计价汇总表 √暂列金额明细表 ×材料（工程设备）暂估单价及调整表 ×专业工程暂估价及结算价表 ×计日工表 ×总承包服务费计价表 √规费、税金项目计价表（按招标工程量清单提供的费率填报） ×发包人提供材料和工程设备一览表 √承包人提供主要材料和工程设备一览表
附件：
资格性和符合性审查表
|
审查项目 |
要求 |
是否符合 |
|
资格性审查 |
1、报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gdairport.com/）上完成合作商注册。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。 |
|
|
2、必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件 |
|
|
|
3、报价人参加相关采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法纪律（提供书面声明函）。 |
|
|
|
4、报价供应商具有有效的建筑工程施工总承包三级（含三级）或以上资质证书或建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）或以上资质证书（以资质证书许可范围为准，在有效期内，初始报价文件内须提交资质证书复印件） |
|
|
|
5、报价人具备由有效的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》（初始报价响应文件内须提交资质证书复印件） |
|
|
|
6、拟派的项目负责人（必须是本单位人员）须具备建筑工程专业小型项目负责人或建筑工程专业注册建造师(省外企业的项目负责人须具备建筑工程专业一级注册建造师)，具备有效的安全生产考核合格证书，且至开标时间止未担任其他在施建设工程项目的管理工作。 |
|
|
|
7、拟派的项目安全员必须具有专职安全员证书（C证） |
|
|
|
|
||
|
9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目询价 |
|
|
|
10、已登记备案并获取本项目询价文件 |
|
|
|
11、本项目不接受联合体询价 |
|
|
|
12、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函） |
|
|
|
|
|
|
|
不能通过资格性审查的报价供应商，不需进行以下内容的审查。 |
|
|
|
符合性审查 |
1、投标保证金是否已足额递交 |
|
|
2、投标有效期是否为90天 |
|
|
|
3、是否符合招标文件的格式和签署及盖章要求 |
|
|
|
4、商务没有重大偏离或保留 |
|
|
|
5、没有其它未实质性响应招标文件的要求 |
|
|
|
6、报价是否在有效报价范围内 |
|
|
|
结论 |
|
|
备注：1.本表与询价文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。
2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。
4.汇总时出现不同意见的，询价小组按简单多数原则表决决定。